Есть вопрос?
Юридическое обслуживание проектов
в сфере информационных технологий

Спор по договору на разработку сайта

15 декабря 2015

Решение по делу

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18 ноября 2015 г. по делу №А19-9305/2014

Суть спора по делу

Истец (заказчик) обратился в суд к Ответчику (исполнителю) о взыскании убытков (в размере уплаченной по договору суммы), причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей по договору возмездного оказания услуг по разработке интернет-сайта, а именно, в связи с существенным нарушением сроков выполнения работ, утратой заказчиком интереса к завершению работ.

Ответчик предъявил встречный иск о взыскании договорной неустойки за односторонний отказ от исполнения обязательств по договору.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано, встречные исковые требования удовлетворены. Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, решение отменено, первоначальный иск удовлетворен частично, в удовлетворении встречного иска отказано.

Мотивировка решения

1. С точки зрения гражданского права сайт как совокупность программы для ЭВМ, базы данных и произведения графики и дизайна относится к объектам авторских прав и подлежит правовой охране.

2. Вид договора определяется предметом и содержанием его условий. В данном случае, суд установил, что заключенный сторонами договор является смешанным (п.3 ст. 421 ГК РФ), поскольку содержит элементы договоров возмездного оказания услуг, подряда, а также лицензионного договоров.

3. Сторонами согласована сдача промежуточных результатов работ заказчику, поэтапный график платежей и подписан акт, из содержания которого следует, что заказчиком произведена оплата этапов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и предоплата (50%) 7 этапа; услуги выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Представленный исполнителем и подписанный им в одностороннем порядке акт приема-передачи сайта не был принят во внимание, поскольку составлен значительно позднее даты расторжения спорного договора.

4. Пунктом 4.2 спорного договора, в соответствии с положениями п.1 ст.782 ГК РФ, предусмотрено право заказчика отказаться от договора с возмещением исполнителю фактически понесенных расходов.

В связи с тем, что данное право заказчика императивно закреплено в статье 782 ГК РФ, предусмотренное пунктом 6.4 договора условие о взыскании неустойки в размере 50% стоимости услуг по договору в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, ограничивающее право последнего на отказ от исполнения договора, недопустимо и не подлежит применению.

Таким образом, установив факт выполнения исполнителем по спорному договору промежуточных этапов с 1го по 6ой, что подтверждается подписанным сторонами актом, а также принимая во внимание отказ заказчика от исполнения спорного договора и оплату им на дату отказа от договора стоимости фактически оказанных исполнителем услуг в большем размере, суд удовлетворил первоначальный иск частично (в размере суммы превышения).

Комментарии по делу

1. Поскольку сайт (составное произведение) относится к объектам авторских прав, в договоре необходимо определить на какие результаты разработок исключительное право отчуждается Заказчику в полном объеме, а на какие ему предоставляется только лицензия.

2. В связи с тем, что разработка сайта включает целый комплекс работ и услуг, целесообразно вынести этапы работы (их подробное описание, сроки выполнения и т.п.) в отдельный согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью договора на создание сайта – Техническое задание.

3. Поскольку большинство споров возникает на стадии сдачи результатов работ, сторонам следует однозначно и подробно сформулировать в договоре порядок приемки и корректировки работ на каждом этапе создания интернет-сайта.

4. Поскольку договор на создание сайта является смешанным, сторонам следует учитывать императивные нормы гражданского законодательства, относящиеся к договорам, элементы которых он включает.

Другие новости

О компанииКомандаНовостиКонтактыМеждународные контрактыСоглашения для сайтовДоговоры на разработку ПОЛицензионные договорыДоговоры поставки ПОДоговоры техподдержки и SEOДля разработчиковДистрибьюторамИнтернет-сервисамВеб-студиямСтартапамБаза документовНовости праваПубликацииФорумFAQКарта сайта
© ООО «АйТи-Лекс», 2008–2017 Правовая информация